Categorias y Sub Categorias
Categoria: » Resoluciones Gerenciales Regionales-2022
Sub Categorias: GERENCIAL GENERAL-2022
Archivos de la Categoria


Archivo RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 399-2022-GR-APURIMAC.GG
Descripción:

SE RESUELVE: ARTICULO PRIMERO.· DAR CUMPLIMIENTO, al mandato judicial contenido en la Resolución Nº 05 (Sentencia) de fecha 28 de agosto de 2020, la Resolución Nº 09 (Sentencia de Vista) de fecha 08 de marzo de 2021 y la Resolución Nº 12 (Auto de Requerimiento) de fecha 18 de abril de 2022; del Expediente Judicial Nº 01347–2019–0–0301–JR–CI–02, […]
Dirección URL
Documentos Normativos y de Gestión » Resoluciones/Ordenanzas Regionales » Resoluciones Gerenciales Regionales » Resoluciones Gerenciales Regionales-2022 » GERENCIAL GENERAL-2022 »


Archivo RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 398-2022-GR-APURIMAC.GG
Descripción:

SE RESUELVE: ARTICULO PRIMERO.· DAR CUMPLIMIENTO, al mandato judicial contenido en la Resolución Nº 12 (Sentencia) de fecha 10 de Julio del 2015, Resolución Judicial Nº 20 (Sentencia de Vista) de fecha 12 de, abril del 2016, la Resolución Nº 85 (Aprobación de Informe Pericial) de fecha 26 de abril de 2022, y la Resolución […]
Dirección URL
Documentos Normativos y de Gestión » Resoluciones/Ordenanzas Regionales » Resoluciones Gerenciales Regionales » Resoluciones Gerenciales Regionales-2022 » GERENCIAL GENERAL-2022 »


Archivo RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 397-2022-GR-APURIMAC.GG
Descripción:

SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el nuevo «Cronograma Acelerado de Ejecución de Obra», (por consentimiento de trámite), para la ejecución de la obra: «Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud de Primer Nivel de Atención Categoría 1·2 del Puesto de Salud de Huayllati de Huayllati, Distrito de Huayllati – Grau -Apurímac», conforme […]
Dirección URL
Documentos Normativos y de Gestión » Resoluciones/Ordenanzas Regionales » Resoluciones Gerenciales Regionales » Resoluciones Gerenciales Regionales-2022 » GERENCIAL GENERAL-2022 »


Archivo RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 396-2022-GR-APURIMAC.GG
Descripción:

SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO.· DECLARAR  DE OFICIO LA PRESCRIPCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO  DISCIPLINARIO, en contra de EINER MONTALVO QUINTANILLA, en su calidad de Gerente Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Apurímac, por negligencia en el desempeño de sus funciones, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. ARTÍCULO […]
Dirección URL
Documentos Normativos y de Gestión » Resoluciones/Ordenanzas Regionales » Resoluciones Gerenciales Regionales » Resoluciones Gerenciales Regionales-2022 » GERENCIAL GENERAL-2022 »


Archivo RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 395-2022-GR-APURIMAC.GG
Descripción:

RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el Expediente Técnico sobre AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 07, en vías de regularización (Limitaciones o Demoras en la Asignación de Recursos Financieros, Demoras por el Desabastecimiento de Materiales, Saldos de Obra por Ejecutar) por un periodo adicional de 274 días, contabilizados desde el 01 de abril del 2022 al 31 de diciembre […]
Dirección URL
Documentos Normativos y de Gestión » Resoluciones/Ordenanzas Regionales » Resoluciones Gerenciales Regionales » Resoluciones Gerenciales Regionales-2022 » GERENCIAL GENERAL-2022 »


Archivo RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 394-2022-GR-APURIMAC.GG
Descripción:

SE RESUELVE: ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Expediente Tecnico sobre MODIFICACIÓN EN FASE DE EJECUCUIÓN N° 06- CON INCREMENTO PRESUPUESTAL – por implementación de la Ley sobre Control Concurrente, Adicionales de Obra ( partidas nuevas, mayores metrados ) y Deductivo de obra; del proyecto demoninado: » MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DE LOS RIACHUELOS […]
Dirección URL
Documentos Normativos y de Gestión » Resoluciones/Ordenanzas Regionales » Resoluciones Gerenciales Regionales » Resoluciones Gerenciales Regionales-2022 » GERENCIAL GENERAL-2022 »
  • 1 … 67 68 69 70 71 … 135
    • Gobierno Regional de Apurímac :: Jr. Puno 107 | Central Telefónica: 083 321022 | 322170 | Telf. Fax: 083 321174
    Desarrollado por Unidad de Informática - mail :: [ informatica@regionapurimac.gob.pe ]