Categorias y Sub Categorias
Categoria: Resoluciones Gerenciales Regionales- 2025
Sub Categorias:
Archivos de la Categoria


Archivo RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°061-2025-GOREAPURIMAC/GG
Descripción:

SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO.- DAR CUMPLIMIENTO, al mandato judicial contenido en la Resolución N°05 (Sentencia), de fecha 26 de julio de 2023; la Resolución N° 09 (Sentencia de Vista), de fecha 05 de marzo de 2024 y la Resolución N° 11 (Requerimiento de Cumplimiento de Sentencia), de fecha 26 de agosto de 2024, recaída en […]
Dirección URL
Documentos Normativos y de Gestión » Resoluciones/Ordenanzas Regionales » Resoluciones Gerenciales Regionales » Resoluciones Gerenciales Regionales- 2025 » Gerencia General - 2025 »


Archivo RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°060-2025-GOREAPURIMAC/GG
Descripción:

SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR, de OFICIO LA NULIDAD del procedimiento de selección Licitación Pública N° 01-2024-GRAP-I (Primera Convocatoria), para la adquisición de GAVIÓN TIPO COLCHÓN para la obra: «Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua de Riego – Presa Peruanita, distrito de San Jerónimo – Andahuaylas – Apurímac», por la causal de contravención a […]
Dirección URL
Documentos Normativos y de Gestión » Resoluciones/Ordenanzas Regionales » Resoluciones Gerenciales Regionales » Resoluciones Gerenciales Regionales- 2025 » Gerencia General - 2025 »


Archivo RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°031-2025-GORE.APURIMAC/GRI
Descripción:

SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, EN VÍAS DE REGULARIZACIÓN – el Expediente Técnico de AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 06 – en fase de ejecución, solicitado para la continua ejecución del Sub Proyecto: «MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CHOCCECANCHA, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO – ANDAHUAYLAS APURÍMAC», […]
Dirección URL
Documentos Normativos y de Gestión » Resoluciones/Ordenanzas Regionales » Resoluciones Gerenciales Regionales » Resoluciones Gerenciales Regionales- 2025 » GRI - 2025 »


Archivo RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°030-2025-GORE.APURIMAC/GRI
Descripción:

SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Expediente Técnico sobre Ampliación de Plazo N° 08 – en vías de regularización, por la causal de «paralización temporal de la obra) para el Sub Proyecto denominado: «MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS I.E.S SEÑOR DE ANIMAS DEL DISTRITO DE JUSTO APU SAHUARAURA-AYMARAES-APURÍMAC», perteneciente al proyecto matriz denominado: «MEJORAMIENTO […]
Dirección URL
Documentos Normativos y de Gestión » Resoluciones/Ordenanzas Regionales » Resoluciones Gerenciales Regionales » Resoluciones Gerenciales Regionales- 2025 » GRI - 2025 »


Archivo RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°029-2025-GORE APURIMAC/GRI
Descripción:

SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el Expediente Técnico de AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01, por un período de 129 días calendarios, comprendidos desde el 13/09/2025 al 19/01/2026, por la causal de paralización de obra, por desabastecimiento de materiales durante la ejecución, lo cual afectó la ruta crítica de ejecución, para la continua ejecución del Proyecto: […]
Dirección URL
Documentos Normativos y de Gestión » Resoluciones/Ordenanzas Regionales » Resoluciones Gerenciales Regionales » Resoluciones Gerenciales Regionales- 2025 » GRI - 2025 »


Archivo RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N°013-2025-GORE.APURIMAC/GRDE
Descripción:

SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR, INFUNDADO el Recurso de A elación interpuesto por el señor ANASTACIO HUARACA OLARTE, contra la Resolución Directoral N° 33-2024-G Ap-DSRA-AND-D, de fecha 03 de setiembre de 2024, al no corresponder a que se ejecuten entregas adicionales a los servidores públicos pues el objetivo era establecer un parámetro del monto mínimo […]
Dirección URL
Documentos Normativos y de Gestión » Resoluciones/Ordenanzas Regionales » Resoluciones Gerenciales Regionales » Resoluciones Gerenciales Regionales- 2025 » GRDE -2025 »
  • 1 2 3 4 … 21
    • Gobierno Regional de Apurímac :: Jr. Puno 107 | Central Telefónica: 083 321022 | 322170 | Telf. Fax: 083 321174
    Desarrollado por Unidad de Informática - mail :: [ informatica@regionapurimac.gob.pe ]